Договор поставки продукции

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить в обусловленный Договором срок производимую или закупаемую им Продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию на условиях, определенных настоящим Договором и Спецификациями (Приложениями) к нему.

1.2. Номенклатура, ассортимент, единица измерения, количество, цена, стоимость, порядок оплаты и поставки Продукции указываются в Спецификации: Приложение 1 и Технической спецификации Приложение 2, являющихся приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. Действие Договора распространяется на Спецификации (Приложения), согласованные Сторонами.

1.3. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям государственных нормативно-технических документов, государственных стандартов, а также согласованным техническим условиям, показателям, стандартам установленным изготовителем Продукции, а также требованиям и документам, предусмотренным в Спецификации (Приложении). Поставленная по настоящему Договору Продукция должна соответствовать по качеству повышенным стандартам либо иным локальным нормативным документам, предъявляемым Покупателем. 

      

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Покупателю новую Продукцию, свободную от любых прав и притязаний третьих лиц, со всеми ее принадлежностями,  в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

2.1.2. Передать Покупателю совместно с Продукцией предусмотренные Договором и законодательством РФ документы, относящиеся к Продукции, и ее принадлежности:

• Счет-фактуру на отгруженную Продукцию, оформленную в соответствии с Налоговым кодексом РФ, акты приема передачи, товарные накладные, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ;

• Документы, подтверждающие качество Продукции  (сертификат соответствия, сертификат качества, пригодности, технические паспорта, санитарные сертификаты, сертификаты радиологической безопасности, пожарной безопасности, правил эксплуатации, хранения и т.д.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;

• Инструкции по эксплуатации/монтажу/применению, и иные сопроводительные документы.

2.1.3. В предоставляемых Покупателю счетах, счетах-фактурах, актах, товарных накладных обязательно указать номер данного Договора и дату его заключения.

2.1.4. Упаковать Продукцию в соответствии с настоящим Договором (стандартами, иными условиями). Упаковка должна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Продукции во время ее транспортировки и при проведении погрузо-разгрузочных работ.

2.1.5. Если с поставляемой Продукцией в адрес Покупателя направляются запасные части, инструменты и принадлежности к данной Продукции (ЗИП), Поставщик обязан укомплектовать их в отдельные упаковочные места. Поставщик письменно уведомляет о номере, месте в котором находится ЗИП и наносит дополнительную маркировку: «ЗИП».

2.1.6. Предоставить Покупателю оперативную информацию (в течение 24 (двадцати четырех) часов   с момента отгрузки (передачи) Продукции перевозчику) в виде сообщения о сроках поставки и количестве Продукции, отгруженной по настоящему Договору (по факсу либо электронной почте) или (не менее чем за 3 (три) календарных дня до выборки) о готовности Продукции к выборке со склада Поставщика. Предоставлять по запросу Покупателя данную информацию  в течение всего срока поставки Продукции.

2.1.6.1. В случае организации доставки Продукции силами Поставщика, последний обязан сообщить по факсу или иным видом связи в течение 24 часов с момента отгрузки следующую информацию:   

• вид транспорта, которым осуществляется поставка (железнодорожное сообщение/прямое смешанное сообщение/непрямое смешанное сообщение, водный транспорт морской/речной, автомобильный или авиатранспорт).

• транспортный документ: (автонакладная, железнодорожная накладная, авианакладная и т.д.).

• станцию, порт, пристань, аэропорт, пункт назначения и др.

• полный перечень отгруженной Продукции по данной квитанции; 

• номер вагона, контейнера, автомобиля; 

2.1.6.2. В случае организации доставки Продукции силами Покупателя Поставщик обязан за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты отгрузки сообщить Покупателю следующую информацию:

• вид транспорта необходимый для выборки и перевозки данной Продукции;

• габариты, размер, вес, количество Продукции.

2.1.7. Принять на себя гарантийные обязательства в объеме, равноценном гарантийным обязательствам изготовителя Продукции, и на гарантийный период, предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора.

2.1.8. Гарантировать качество Продукции в целом, включая составные части и комплектующие изделия, а также соблюдение надлежащих условий хранения Продукции до ее передачи Покупателю. Поставляемая Продукция  должна  быть новой (не бывшей в употреблении) и иметь дату изготовления, не превышающую по сроку один год до момента поставки.

2.1.9. По требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия для их работы по проверке качества Продукции при её производстве и/или отгрузке на заводах-изготовителях и/или Поставщика, с условием запроса от Покупателя Поставщику на приезд представителей Покупателя за неделею до их прибытия.

2.1.10. В случае передачи Поставщиком Продукции, не соответствующей условиям Договора о количестве, качестве, ассортименте либо комплектности, независимо от причин, повлекших передачу такой Продукции, а равно при получении требования от Покупателя в рамках осуществления прав в соответствии с п. 2.4.3 Договора, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки, доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной и качественной Продукцией в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о таком несоответствии (требования). По соглашению Сторон на некоторые виды Продукции может устанавливаться  иной срок замены Продукции, возможно в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

2.1.11. В случае поставки Поставщиком импортной Продукции, Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления Продукции (копии грузовой таможенной декларации, сертификаты происхождения Продукции и т.п.).

2.1.12. Поставка Продукции со сроком изготовления, превышающим один год до момента поставки,  должна быть предварительно согласована с Покупателем; в противном случае Покупатель вправе отказаться от приемки Продукции и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать от Покупателя принятия Продукции, соответствующей условиям Договора.

2.2.2. Требовать от Покупателя оплаты стоимости Продукции в соответствии с условиями Договора.

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Оплатить Поставщику стоимость поставленной Продукции надлежащего качества и комплектности в порядке, размере и в сроки, установленные в Спецификации (Приложении) к настоящему Договору.

2.3.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Продукции.

2.3.3. Проверить соответствие Продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Продукцию от Поставщика либо транспортной организации с соблюдением соответствующих правил, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

2.3.4. Уведомить Поставщика в установленный настоящим Договором (п. 2.4.3.) срок о возможном несоответствии Продукции условиям Договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке, за исключением скрытых дефектов.

2.4.    Покупатель имеет право:

2.4.1. Получить скидку на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.

2.4.2. Отказаться от принятия и оплаты Продукции, если качество Продукции окажется не соответствующее стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам или (технической спецификации к настоящему Договору) условиям Договора. Если некачественная Продукция уже оплачена потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм или ее замены.( в соответствии с п.2.1.10)

2.4.3. Покупатель не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения недостатков направляет Поставщику письменное уведомление с указанием недостатков Продукции, а также времени и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для осмотра недостатков Продукции, составления Акта о выявленных недостатках и принятия решения по имеющимся недостаткам Продукции. Уполномоченный представитель Поставщика должен иметь при себе доверенность либо иной документ, удостоверяющий полномочия Представителя.

2.4.4. В случае неявки представителя Поставщика к сроку (в течение 10 (десяти) рабочих дней), указанному в уведомлении Покупателя, Покупатель вправе составить Акт о выявленных недостатках (дефектах) Продукции без участия представителя Поставщика с привлечением третьего лица. Данный Акт является надлежащим основанием для предъявления Покупателем к Поставщику претензий по настоящему Договору.

2.4.5. В случае отказа Поставщика от предоставления документов, указанных в п. 2.1.2. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Продукции. При этом ответственность за простой транспорта перевозчика лежит на Поставщике. В случае возникновения проблем с предоставлением документов сторонам необходимо руководствоваться п.3.10

2.4.6. В течение срока Договора проводить на заводах-изготовителях проверку процесса и качества изготовления Продукции, а также участвовать в испытаниях Продукции. 

2.4.7. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки (недопоставки) Продукции Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы (аванса, предоплаты, частичной оплаты), письменно уведомив Поставщика за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

2.4.8. Взыскать с Поставщика убытки, вызванные ненадлежащей поставкой Продукции.  

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Сроки поставки Продукции, фактический адрес и КПП определяются Сторонами в соответствующих Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору. Поставка Продукции со сроком изготовления, превышающим 1 (один) год до момента поставки, должна быть предварительно согласована с Покупателем, в противном случае Покупатель вправе отказаться  от приемки Продукции и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств.

3.2. Способ доставки и реквизиты грузополучателя уточняются письменным извещением по электронной почте или факсом Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Поставщика о готовности продукции к отгрузке, если иное не оговорено в Спецификации.

3.3. В случае изготовления Продукции силами Поставщика, порядок предоставления технической документации на Продукцию согласовывается Сторонами в соответствующих спецификациях.

3.4. Продукция должна поставляться комплектно в соответствии с требованиями стандартов, технических условий. Упаковка должна предохранять Продукцию и сопроводительную документацию от всякого рода повреждений, с учетом возможных перегрузок в пути, а также длительного хранения. Упаковка должна быть приспособлена к крановым перегрузкам и перегрузкам ручным способом. Места, требующие специального обращения должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: «Осторожно», «Вверх», «Не кантовать» и т.д. В случае если единица Продукции состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Покупатель, Грузоотправитель, Грузополучатель, № договора, № места, Вес брутто, Вес нетто, наименование Продукции.

3.5. На каждую часть Продукции Поставщик обязан предоставить упаковочный лист. В каждый ящик либо контейнер должен быть помещен подробный упаковочный лист, в котором указывается: наименование Продукции, номер позиции в заказе, количество, вес, габаритные размеры, документы которые следуют с грузом.

3.6. Тара и упаковка Продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера, должна соответствовать требованиям к упаковке Продукции, отправляемой в указанные районы.

3.7. Продукция передается только с относящимися к ней инструкциями по ее эксплуатации, технической и иной документацией на русском языке, находящейся в каждой упаковке Продукции.

3.8. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными с момента подписания сторонами накладной по форме ТОРГ-12.

3.9.  Передача оригиналов всех товаросопроводительных документов (оригиналы счетов-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, заверенных Сертификатов соответствия, паспортов и других документов) производится в момент передачи груза Покупателю.

Поставщик письменно уведомляет о номере, месте в котором находится техническая документация (сертификаты, паспорта), а также наносит дополнительную маркировку: «Документация».

3.10. В случае не предоставления в момент передачи груза оригиналов товаросопроводительных документов (счета, счета-фактуры, товарная накладная по форме ТОРГ-12, Акты приема передачи) и документов, подтверждающих качество Продукции, Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня (3 (трех) календарных дней) с момента отгрузки направить Покупателю по почте или нарочно оригиналы в адрес Грузополучателя. 

3.11. В случае не предоставления в момент передачи груза оригиналов товаросопроводительных документов (счета, счета-фактуры, товарная накладная по форме ТОРГ-12, Акты приема передачи) и документов, подтверждающих качество Продукции, Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня (в течение 3 (трех) календарных дней) с момента отгрузки направить Покупателю посредством электронной почты сканированные варианты данных документов и документы, подтверждающие отправку оригиналов (опись почтового вложения и т.д.) 

3.12. Право собственности на Продукцию, а равно риск ее случайной гибели переходит к Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязательства по поставке Продукции и подписания Покупателем товарной накладной на отгруженную Продукцию по форме ТОРГ-12. (Риски случайной гибели, повреждения или утраты оборудования переходят с момента фактической передачи оборудования Покупателю. Право собственности на поставляемое оборудование переходит Покупателю в момент подписания Покупателем товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ 12)

3.13. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой Продукции ненадлежащего качества, возвратом не соответствующей условиям настоящего Договора Продукции, допоставкой, заменой, отсутствием необходимых документов, неправильного оформления товаросопроводительных документов на Продукцию, оплачиваются Поставщиком.

Если же соответствующие расходы были произведены Покупателем, то Поставщик возмещает данные расходы Покупателю, на основании подтверждающих документов.

3.14. Приемка Продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и  Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена устанавливается в рублях РФ за единицу Продукции.

4.2. Покупатель производит оплату Продукции в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложении) к настоящему Договору.

4.3. Платежи за Продукцию осуществляются Покупателем путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.5. Цена Продукции действительна в течение срока, указанного в Спецификациях (Приложениях), а если срок не указан - в течение срока действия настоящего Договора. С момента поступления предоплаты сумма, указанная в Спецификации, изменению не подлежит. (Цена Договора фиксирована на весь период его действия и не подлежит изменению при условии, что курс евро/рубль, определенный как _______ будет оставаться неизменным в пределах +/- 5%. В случае изменения курса евро/рубль более чем на _______ % в ту или иную сторону стоимость неоплаченной части должна быть пересмотрена в соответствии с курсом евро/рубль на день оплаты.)

4.6. В случае организации Поставщиком от своего имени, но за счет средств Покупателя доставки Продукции вознаграждение Поставщика за организацию доставки включено в цену Продукции. Стоимость понесенных транспортных расходов возмещается Покупателем Поставщику на основании подтверждающих расходы Поставщика документов, заверенных Поставщиком, а именно: копий договоров Поставщика с грузоотправителями и грузоперевозчиками, счетов, актов приемки оказанных услуг и прочих подтверждающих доставку Продукции документов, а также отдельных счетов-фактур (оригиналов), выставленных Поставщиком с учетом требований налогового законодательства к оформлению счетов-фактур при осуществлении посреднической деятельности. 

4.7. В случае нарушения Поставщиком условий по доставке Продукции, Покупатель вправе организовать доставку Продукции собственными силами либо с привлечением третьих лиц, при этом цена Продукции подлежит уменьшению на стоимость понесенных Покупателем расходов.

4.8. Поставщик обязан не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения суммы авансового платежа предоставить Покупателю счет-фактуру на предоплату, оформленную в соответствии с  п. 5.1. ст. 169 Налогового Кодекса РФ.

4.9. Общая сумма настоящего Договора равна сумме стоимости всех подписанных и исполненных Спецификаций (Приложений) к настоящему Договору.

4.10. Ежеквартально в срок до 10 (десятого) числа следующего за отчетным кварталом Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения сроков поставки/отгрузки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,5% за каждый день просрочки от стоимости Продукции, подлежащей поставке по Спецификации (Приложении), но не более 5% от стоимости контракта.

5.3. В случае недопоставки Продукции (с нарушением условий по ассортименту, комплектности и количеству) Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,5% за каждый день просрочки от стоимости Продукции, подлежащей поставке по Спецификации (Приложению). но не более 5% от стоимости контракта.

5.4. В случае не выполнения Поставщиком условий п. 2.1.10 настоящего Договора Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив Поставщика за 10 (десять) календарных  дней до даты предполагаемого расторжения. Поставщик в таком случае своими силами и за свой счет забирает поставляемую Продукцию с объекта (или склада Покупателя), а также возвращает Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней уплаченные за Продукцию денежные средства.

5.5. За хранение Продукции ненадлежащего качества на складе Покупателя более 10 (десяти) календарных дней, Поставщик оплачивает услуги по хранению за весь период нахождения Продукции на складе Покупателя по счету, выставленному Покупателем на основании фактически понесенных расходов Покупателя.

5.6. Если в течение гарантийного срока (п. 6.1), поставленная Поставщиком Продукция потеряет свои свойства (качества) (Поставщик исправит все недостатки в соотвествии с п.6 настоящего Договора) и при этом Покупатель понесет какие-либо убытки, связанные с использованием этой Продукции, то Поставщик должен возместить эти убытки в полном объеме, включая проведение монтажа и наладки Продукции (оборудования). В случае невыполнения Поставщиком гарантийных обязательств, Покупатель вправе самостоятельно  или с привлечением третьих лиц с письменного разрешения Поставщика устранить все выявившиеся дефекты и недостатки, и предъявить к Поставщику требование о возмещении понесенных в связи с этим расходов/убытков.

5.7. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения условий Договора Поставщик производит возврат предоплаченных денежных средств, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора в полном объеме. 

5.8. За просрочку возврата предоплаты Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от суммы денежных средств, подлежащих возврату Покупателю, за каждый день просрочки.

5.9. В случае непредоставления в срок документов на Продукцию, указанных в пунктах 3.9. и 4.8. настоящего договора,  Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Продукции по соответствующей Спецификации (Приложению) за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости продукции.

5.10. В случае нарушения сроков оплаты за поставляемую Продукцию, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,5% за каждый день просрочки от суммы задолженности.

5.11. За нарушение сроков по замене дефектной Продукции, доукомплектации Продукции указан-ных в п.2.1.10. настоящего договора,  Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости Спецификации (Приложения).

5.12   Независимо от любых прочих положений настоящего Договора, 

Общая ответственность Поставщика по любым и всем претензиям, как по договору, гаран-тии, причинению вреда (включая халатность и объективную ответственность), так и прочим образом, возникающая по причине или в связи, или в результате исполнения или неисполне-ния любой поставки товаров, программного обеспечения и (или) аксессуаров, или по при-чине производства, продажи, поставки, ремонта, замены или использования любых товаров, программного обеспечения и (или) аксессуаров, не будет превышать цены Товаров.

Вышеуказанные ограничения не применяется к любым потерям, расходам или убыткам, вы-званным грубой халатностью или преднамеренным неправомерным поведением Поставщи-ка, а также по телесным повреждениям (включая смерть) в той степени, насколько такой ущерб соотносится с халатностью Поставщика.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.1. На Продукцию устанавливается гарантийный срок. Гарантийный срок начинается  с момента получения Покупателем Продукции и продлевается на 24 (двадцать четыре) месяца после ввода Покупателем Продукции (оборудования) в эксплуатацию, но не более 36 месяцев от момента поставки, и передаче продукции в составе выполненных строительно-монтажных работ Заказчикам строительства, что подтверждается соответствующим двухсторонним актом.

6.2. Поставщик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока установленного п. 6.1 настоящего Договора или в Спецификации (Приложении) к Договору.

6.3. Поставщик за свой счет обязан устранить дефекты, выявленные в Продукции в течение гарантийного срока, или заменить Продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции или ее хранения. При этом Поставщик обязан своими силами и за свой счет демонтировать дефектную Продукцию, произвести монтаж и пуско-наладку Продукции надлежащего качества. Если же соответствующие работы выполняются силами Покупателя, Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные в соответствии с этим расходы. Ответственность Поставщика должна быть подтверждена Актом о выявленных недостатках (дефектов) Продукции, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения недостатков (дефектов) Продукции и предлагаемая дата их устранения.

6.4. Гарантийный срок, установленный Договором, продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в Продукции недостатков при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме, в срок, установленный в п.2.4.3 настоящего Договора.

6.5. После устранения Поставщиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте о выявленных недостатках (дефектах) Продукции, Покупателем и Поставщиком составляется Акт об устранении недостатков.

6.6. Срок гарантии в отношении новой Продукции (Оборудования), поставляемой взамен дефектной, начинает отсчитываться вновь с даты замены.

6.7. В случае если Продукция (Оборудование) в период гарантийного срока была подвергнута устранению дефектов (ремонту), гарантийный срок начинает отсчитываться вновь с даты сдачи-приемки Продукции (Оборудования) Покупателю.

6.8. (6.2.) Тем не менее, детали, подвергающиеся износу, исключаются из гарантий Продавца.

6.9. Обязательства Продавца в отношении Оборудования в соответствии с вышеупомянутыми гарантиями будут действовать в течение 6 (шести) месяцев с даты монтажа Оборудования, однако, не более 12 (двенадцати) месяцев с даты последней основной поставки такого Оборудования, в зависимости от того, что произойдет раньше.

6.10. Если в течение вышеупомянутого гарантийного срока любое Оборудование не будет соответствовать гарантии, как указано выше, и Покупатель проинформирует Продавца о таковом с указанием в письменном виде о характере такого отказа, то Продавец обязан, с учетом проведения инспекций, по своему выбору отремонтировать, устранить, заменить или изменить Оборудование или его часть как можно быстрее на Месте.

6.11. Расходы по транспортировке и монтажу, связанные с таковым, относятся на счет Покупателя.

6.12. Продавец не несет ответственности, а данные гарантии не будут применяться, если Оборудование будет подвержено любому из нижеследующего:

- повреждение в пути, неправильное хранение или обращение, монтаж не в соответствии с инструкциями Контролеров, неправильная или халатная эксплуатация или неправильное обслуживание

-  любое изменение, внесенное без согласования с Продавцом

-  нормальный износ Оборудования.

6.13. Ответственность Поставщика должна быть подтверждена Актом о недостаче (дефектов) товаров, подписанным Сторонами, где будут зафиксированы дата обнаружения дефектов (дефектов) товаров и предполагаемая дата их устранения.

6.14. После устранения Поставщиком недостатков (дефектов), определенных в Акте обнаруженных недостатков (дефектов) товаров Покупатель и Поставщик будут считаться устранившими недостатки.

6.15. В случае если Продукция (Оборудование) в период гарантийного срока была подвергнута устранению дефектов (ремонту), гарантийный срок начинает отсчитываться вновь с даты сдачи-приемки Продукции (Оборудования) Покупателю.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязуется в течение 

3 (трех) календарных дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону путем направления письменного сообщения, телеграммы и т.д., о наступлении предполагаемом сроке действия и прекращения форс-мажорных обязательств. Сторона, не уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в указанный срок не вправе в дальнейшем ссылаться на невозможность исполнения своих обязательств по причине возникших форс-мажорных обстоятельств.

7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, на деятельность которой они оказали влияние, должна без промедления в письменном виде известить об этом другую Сторону. В извещении указывается срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 

7.4. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, Стороны настоящего Договора проведут дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов выхода из сложившейся ситуации.

Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) или иным уполномоченным государственным органом. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ

8.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.

8.2. В случае возникновения у Стороны Договора претензии по ненадлежащему исполнению условий Договора, эта Сторона обязана предъявить другой Стороне претензию в письменной форме. 

8.3. Сторона, предъявляющая претензию, обязана предоставить документальное подтверждение предъявляемых требований и обоснованный расчет требуемого возмещения.

8.4. Сторона, к которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть ее по существу и направить  мотивированный ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты получения претензии. Ответ на претензию может быть отправлен стороной по факсу либо электронной почте. 

8.5. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования путем переговоров, споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _______  г., а в части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие настоящего Договора пролонгируется автоматически, если ни одна из Сторон не выразит желания расторгнуть настоящий Договор, известив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия Договора. 

9.2.   Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению Сторон, или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

9.3. На дату окончания действия Договора Стороны обязаны подписать Акт взаиморасчетов, подтверждающий отсутствие задолженности Сторон по настоящему Договору.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

10.1. Покупатель может, без каких-либо затрат или ответственности перед Поставщиком, кроме как по поставкам или услугам, совершенным или принятым ранее, прекратить настоящий Договор, если произойдет одно или более из следующих событий: (a) серьезное нарушение Поставщиком любых из своих обязательств по настоящему Договору, или (b) любое негативное изменение в положении, финансовом или прочем, Поставщика, или (c) неплатежеспособность, или подача заявления по любому федеральному закону, или закону штата, или закону о несостоятельности Поставщиком или в отношении Поставщика, (d) достижение максимального размера Штрафных санкций по причине задержки и неисполнения, как это определено в Договоре. При любом прекращении, разрешенном настоящей главой, Покупатель имеет право закончить товары третьей стороной, а Поставщик будет нести ответственность по любым затратам, которые Покупатель, его преемники, правопреемники, понесут сверх расходов, которые пришлось бы платить Поставщику за завершение товаров. Помимо предыдущих прав по прекращению Покупатель может, после разумного уведомления Поставщика, прекратить настоящий по своему усмотрению.

10.2. Если Покупатель прекратит Договор по причинам, помимо неисполнения со стороны Поставщика, то Покупатель обязан выплатить Поставщику следующие суммы за вычетом сумм, уже оплаченных до прекращения:

10.3. - сумма, рассчитанная в соответствии со Спецификациями, за часть Товаров, поставленных и (или) полностью или частично завершенных в соответствии с положением Договора на дату уведомления о прекращении;

10.4. - стоимость отмены любых обязательств, которые были в необходимом порядке приняты при исполнении Договора, которые не могут быть уступлены Покупателю таким образом, как это описано выше; и фактически затраты, необходимым образом понесенные Поставщиком по передаче любой продолжающейся работы и завершенного Договора в соответствии с инструкциями Покупателя.

10.5. Если Договор включает в себя график выплаты затрат по прекращению, который применяется к прекращению в целях удобства, то такие затраты по прекращению имеет преимущественную силу перед вышеуказанным положением и представляют собой полное и окончательное средство защиты Поставщика по такому прекращению.

10.6. Поставщик имеет право незамедлительно приостановить или прекратить Договор (или любую его часть) в одностороннем порядке, если: (i) Покупатель станет неплатежеспособным, заключит добровольное соглашение в пользу своих кредиторов, ему будет назначен конкурсный или доверительный управляющий в пользу его кредиторов, или подаст заявление на предоставление защиты от кредиторов в соответствии с любым законом о банкротстве или несостоятельности; (ii) наличествует задержка по уважительной причине, длящаяся свыше 120 дней; (iii) любое заявление или гарантия, совершенная Покупателем в настоящем Договоре или в любом документе или сертификате в связи с настоящим Договором окажется неверным в любом значительном отношении; или (iv) Покупатель существенным образом не исполнит любые условия Договора, включая, без ограничения, невыплату любого платежа, по которому наступил срок оплаты, или неисполнение условий оплаты.

10.7. Исключая обязательства Покупателя по оплате, Поставщик или Покупатель не будут нести ответственности или считаться нарушившими свои обязательства по Договору в той степени, насколько такое исполнение такого обязательства будет задержано или предотвращено, прямо или косвенно, по причине: (a) обстоятельств, которые они не могут разумным образом контролировать; или (b) стихийного бедствия, действия (или бездействия) правительственных органов, пожаров, суровых погодных условий, землетрясений, забастовок или прочих трудовых беспорядков, наводнений, войны (объявленной или не объявленной), эпидемии, гражданских беспорядков, восстания, транспортных задержек или дефицита автомобилей. Поставщик обязан уведомить Покупателя в случае любой такой задержки по уважительной причине, и дата поставки или исполнения будет продлена на срок, равный времени, потерянному по причине такой задержки, плюс такое дополнительное время, которое разумным образом может потребоваться для преодоления последствий такой задержки. Если Поставщик допустит задержку по причине действий или упущений со стороны Покупателя, или по причине предварительной работы прочих подрядчиков или поставщиков Покупателя, то Поставщик будет иметь право на справедливую корректировку Цены Договора и намеченной даты поставки.

10.8. Если задержка, которая является уважительной по настоящей Главе, длится свыше 90 (девяноста) дней, и стороны не смогли согласовать измененное основание ля продолжения работы, включая изменение Цены Договора, то любая сторона (кроме случаев, когда задержка происходит по вине Покупателя, и в таком случае только Поставщик), после предоставления письменного уведомления за 30 (тридцать) дней, может прекратить Договор в отношении не исполненной части работы, после чего Покупатель обязан незамедлительно оплатить Продавцу товары, которые могут быть поставлены, плюс любые задокументированные расходы, понесенные в результате такого прекращения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу при исполнении настоящего Договора, рассматривается как конфиденциальная (коммерческая тайна), и не может быть раскрыта третьим лицам иначе как с письменного согласия другой Стороны и в целях выполнения обязательств по настоящему Договору.

10.3.  В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных документов, документы, переданные по факсу и/или электронной почте, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 10 (десяти) календарных дней. Оригиналы документов должны быть отосланы заказной или курьерской почтой при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов.

10.4. Любая из Сторон настоящего Договора не вправе передавать либо иным образом уступать права требования к другой Стороне, вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.5. В случае изменения реквизитов, Стороны уведомляют об этом друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.6.  Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН