Договор подряда на выполнение проектных работ

Договор подряда на выполнение проектных работ
№ ____

1. Термины и определения

В Договоре нижеприведенные термины будут иметь следующие значения:

1.1. Архитектурно-градостроительная концепция (Концепция) – разрабатываемые в ходе выполнения Работ эскизный проект Объекта и иные документы в составе, предусмотренном Приложением № 1.

1.2. Акт о приемке выполненных работ – документ, составленный по форме Приложения № 5, в котором указываются виды и стоимость выполненных Работ по соответствующему Этапу.

1.3. Акт приёма-передачи проектной документации – документ, составленный по форме Приложения № 4, подтверждающий передачу Исполнителем Заказчику разработанной Документации или ее части.

1.4. Границы проектируемой площади – линия ограничения площади проектной разработки земельного участка, на котором расположен Объект.

1.5. Документация (результаты Работ) – проектная документация, разрабатываемая Исполнителем по Договору, перечень которой указан в Приложении № 1.

1.6. Исходные данные – документы и информация, перечень которых  установлен в  Приложении № 3, предоставляемые Заказчиком Исполнителю по акту приема-передачи для выполнения Работ по Договору. Исходные данные передаются Заказчиком в виде альбома и/или в электронном (незаблокированном к изменениям) виде (чертежи в формате DWG 2007 или PLN 2007, графические материалы в формате JPG, текстовые материалы в форматах DOC, EXEL). 

1.7. Нормы и Правила - нормативно-правовые акты, строительные нормы и правила (СНиП), технические регламенты, стандарты, инструкции, иные документы, действующие в Российской Федерации на дату выполнения Работ.

1.8. Недостатки –дефекты Документации, несоответствующие Техническому заданию  Исходным данным, Нормам и Правилам,  письменным указаниям Заказчика,  не противоречащим условиям Договора.

1.9. Объект –   земельный участок в границах проектируемой площади 4 (MIC) (Приложение№7) с кадастровыми номерами кварталов, в которых находится  участок проектирования -  _______ расположенный по адресу: _______.

1.10. Проектируемая площадь – общая площадь Объекта в границах участка проектирования.

1.11. Работы – действия Исполнителя по разработке Документации, перечень которой указан в Приложении № 1 к Договору, а также иные работы и услуги, указанные в Приложении № 1.

1.12.         Рабочий день - каждый день, кроме субботы, воскресенья. 

1.13. Расчёт стоимости и сроки производства работ – Расчёт стоимости и сроки производства работ – Приложение № 1, определяющее объемы Работ, стоимость Этапа Работ, сроки выполнения Этапа Работ Исполнителя.

1.14. Техническое задание – Приложение № 2 к Договору, необходимое для разработки Документации. 

1.15. Цена Работ – общая стоимость Работ по Договору, указанная в Приложении № 1 к Договору. 

1.16. Этап – период выполнения Исполнителем части Работ, указанный в Приложении № 1 к Договору.

Определения, употребляемые в единственном числе, могут употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу Договора.

Сроки, указанные в Договоре, исчисляются в рабочих днях, если иное не предусмотрено Договором.

2. Предмет договора.

2.1. Исполнитель обязуется в установленные Договором сроки выполнить Работы по разработке Документации в объеме, указанном в Приложении № 1 к Договору,  а Заказчик обязуется принять разработанную Документацию и оплатить результат Работ в соответствии с условиями Договора.  

2.2. Настоящий Договор является смешанным договором, поскольку в нём содержатся элементы различных договоров, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации:

2.2.1. К отношениям Сторон по выполнению Исполнителем Работ по разработке Документации применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда, в том числе подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, если настоящим Договором не предусмотрено иное.

2.2.2. К отношениям Сторон по передаче Исполнителем исключительных прав применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре об отчуждении исключительного права.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора направить  Заказчику  список уполномоченных лиц, которые вправе направлять и / или получать информацию, а также  подписывать от имени Исполнителя документы, необходимые в целях исполнения Сторонами настоящего Договора.

3.1.2. Выполнить Работы в соответствии с Договором, Техническим заданием, Исходными данными, Нормами и Правилами, письменными указаниями Заказчика, не противоречащими условиям Договора.

3.1.3. Обеспечить качественный уровень выполнения Работ, своевременно устранять выявленные Недостатки.

3.1.4. Выполнять письменные указания Заказчика, если они не противоречат Договору, Техническому заданию, Исходным данным, Нормам и Правилам.

3.1.5. Если в процессе разработки Документации выясняется неизбежность получения отрицательного результата либо нецелесообразность или невозможность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель обязан приостановить Работы по Договору и поставить об этом в известность Заказчика для принятия совместного решения.  При этом выполнение Работ Исполнителем возобновляется не позднее 3 (трех) дней со дня, следующего за днем принятия Сторонами решения о продолжении Работ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора утвержденное Техническое задание и Исходные данные в сроки, указанные в Приложении № 3. 

3.2.2. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора направить Исполнителю список уполномоченных лиц, которые вправе направлять и / или получать информацию, а также подписывать от имени Заказчика документы, необходимые в целях исполнения Сторонами настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить сотрудникам Исполнителя доступ на Объект после подписания настоящего Договора.

3.2.4. Своевременно письменно информировать Исполнителя обо всех изменениях в Техническом задании, о чем Стороны подпишут дополнительное соглашение к Договору с новой редакцией Технического задания.

3.2.5. Предоставить в течение 3 (трёх) дней после письменного, электронного или факсимильного запроса Исполнителя необходимую для выполнения Работ  информацию, техническую документацию, дополнительные Исходные данные или предоставить (согласовать) промежуточное решение.

3.2.6. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора производить приёмку и оплату выполненных Исполнителем Работ.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять технический процесс производства Работ.

3.3.2. С целью реализации настоящего Договора Исполнитель вправе привлекать за свой счет к исполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц с письменного согласования с Заказчиком, при этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за результаты Работ, привлеченных им (Исполнителем) третьих лиц.

4. Стоимость работ и порядок расчётов.

4.1. Цена работ по Договору является твердой и включает в себя стоимость Работ, стоимость вознаграждения за передачу исключительных имущественных прав на Документацию и все издержки Исполнителя, связанные с выполнением обязанностей по Договору.   

Исполнитель не вправе требовать увеличения Цены Работ, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

4.2. Цена Работ и порядок оплаты Работ определены Приложением № 1. 

4.3. В случае увеличения проектируемой площади Объекта более чем на 10% (десять процентов), стоимость Работ в течение 5 (пяти) дней должна быть пересмотрена Сторонами из расчета пропорциональности стоимости Работ, о чем Стороны в этот же срок подпишут дополнительное соглашение к Договору.

4.4. Стоимость Работ по настоящему Договору может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.

4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.  

5. Сроки. Порядок сдачи и приёмки работ.

5.1. Исполнитель обязан выполнить Работы в сроки, предусмотренные Приложением № 1.

5.2. Выполнение Работ осуществляется в  один   Этап.  Сроки выполнения Этапа указаны в Приложении № 1 к Договору.

5.3. Сдача-приемка Работ производится Исполнителем  в соответствии с сроками выполнения Работ в следующем порядке:

5.3.1. По завершении Работ Исполнитель по Акту приема-передачи проектной документации предоставляет Заказчику 2 (два) комплекта Документации в печатном виде на бумажном носителе и в электронном виде на цифровом носителе – CD – в исходных редактируемых форматах (*.DWG (AutoCAD) или *.pln (ArchiCAD), а также в формате *. PDF, с разрешением не менее 300 DPI, предусмотренной в Приложении № 1.  

5.3.2. Заказчик обязан рассмотреть полученную от Исполнителя Документацию в течение 10 (десяти) дней с даты получения. После чего Заказчик посредством электронного сообщения направляет Исполнителю информацию о приемке результата Работ и о своем согласии подписать Акт о приемке выполненных работ либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки. 

5.3.3. В случае согласования результата Работ Исполнитель в течение 3 (трех) дней направляет Заказчику следующие документы:

 согласованную согласно п. 5.3.1 Договора Документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на цифровом носителе – CD – в исходных редактируемых форматах (*.DWG (AutoCAD) или *.pln (ArchiCAD), а также в формате *. PDF, с разрешением не менее 300 DPI,

 Акт о приемке выполненных работ (в 2-х экземплярах), датированный датой приемки Работ;

 счет на оплату работ;

 счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.   

При этом под датой приемки Работ Стороны подразумевают 10-й (десятый) рабочий день после даты передачи Документации по акту приема-передачи.

5.3.4. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель с даты получения соответствующих замечаний Заказчика дорабатывает Документацию по Работам и повторно предоставляет исправленную документацию Заказчику в порядке,

5.4. Гарантийный срок на Документацию (часть Документации) составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты ее передачи.

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение начального, промежуточного или конечного срока выполнения Работ Исполнитель выплачивает Заказчику либо Заказчик вправе удержать из стоимости подлежащих оплате Работ штрафную неустойку в размере 0,3% (ноль целых три десятых процентов) от Цены Работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае, если Исполнитель в какой-либо форме заявил Заказчику об отказе в выполнении части Работ или Заказчику станет понятно, что к назначенному сроку эта часть Работы Исполнителем не будет выполнена, то Заказчик вправе поручить исправление данной части Работ другому лицу за счет Исполнителя. При этом Заказчик вправе  удержать из суммы, перечисляемой Исполнителю, и/или взыскать с Исполнителя сумму штрафа в размере двойной стоимости части Работ по Договору, а также возмещения убытков.

6.4. В случае просрочки предоставления Исполнителем счёта-фактуры либо если счёт-фактура оформлен с нарушением требований, установленных налоговым законодательством, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере суммы НДС, подлежащей указанию в счете-фактуре, в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.5. Уплата неустоек, процентов, предусмотренных законодательством и Договором, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.6. Неустойка Исполнителя по Договору носит штрафной характер, то есть выплачивается помимо убытков, вызванных ненадлежащим исполнением Договора.

6.7. Ответственность Исполнителя распространяется в полном объеме на Недостатки, выявленные Заказчиком либо третьими лицами при дальнейшей эксплуатации Объекта.

6.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке удержать суммы неустоек, штрафов, убытков, предусмотренных статьей 6 Договора, из денежных средств, причитающихся Исполнителю в качестве оплаты выполненных Работ, что будет являться основанием прекращения обязательств Заказчика по оплате Работ в сумме начисленной и удержанной неустойки, штрафов, убытков путем зачета в соответствии со статьями 407 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.9. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиками за ненадлежащее качество Работ и за любые Недостатки Работ, в том числе за отступления от положений Технического задания, Норм и Правил, а также за Недостатки, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки результата Работ и Недостатки впоследствии (в ходе отделочных Работ или эксплуатации Объекта), обнаруженные Заказчиком, третьими лицами и/или уполномоченными органами. По соглашению Сторон положения ч. 3 ст. 720 Гражданского кодекса РФ не применяются к отношениям Сторон по настоящему Договору.

При обнаружении Недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить в срок, установленный Заказчиком, а также возместить в полном размере убытки, вызванные Недостатками Работ.

6.10. В случаях, когда Документация выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат выполненных работ, или с иными Недостатками, не позволяющими использовать результаты выполненных работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.10.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения Недостатков в разумный срок.

6.10.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения Цены Работ.

6.10.3. Возмещения своих расходов на устранение Недостатков. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика расходы на устранение Недостатков Документации, а также возместить причиненные убытки в полном объеме.

6.11. Стороны договорились, что к отношениям Сторон положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ применяться не будут.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по Договору, если неисполнение являлось следствием природных явлений и/или прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.

7.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. 

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

Факт наличия указанных обстоятельств должен быть подтвержден документально, соответствующим уполномоченным органом. Обязанность показывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за невыполнение договорных обязательств не применяются.

7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшей работе по настоящему Договору. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

8. Срок действия Договора.

8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания, то есть с даты, указанной в правом верхнем углу первого листа Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9. Расторжение Договора

9.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уплатив Исполнителю часть установленной Цены Работ пропорционально части Работ, выполненных до получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

- в случае виновного нарушения Исполнителем начального, промежуточного или конечного срока выполнения Этапа Работ, предусмотренных Приложением № 1 к Договору, более чем на 10 (десять) дней;

- в случае прекращения действия свидетельства о допусках, выданного Исполнителю саморегулируемой организацией в проектировании на осуществление Работ. В этом случае Исполнитель должен сообщить Заказчику об этом не позднее 5 (пяти) дней с момента принятия уполномоченным лицом соответствующего решения;

- в отношении Исполнителя возбуждена процедура банкротства на основании вступившего в законную силу определения суда о возбуждении процедуры банкротства или начата процедура ликвидации;

- в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

В случае одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора Договор считается расторгнутым с даты получения такого отказа Исполнителем, но не позднее 10 (десяти) дней с даты отправления Заказчиком уведомления, в зависимости от того, что наступит раньше.

В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора Исполнитель обязан:

-  немедленно прекратить выполнение Работ;

- не позднее, чем на 3-й день прекращения Договора передать Заказчику по акту все документы, связанные с выполнением Работ; 

 не позднее, чем на 3-й день прекращения Договора передать Заказчику по Акту приема-передачи документации все документы, связанные с выполнением Работ, и Акт о приёмке выполненных Работ на Работы, выполненные до получения уведомления об отказе от исполнения Договора. В этом случае порядок приёмки Работ аналогичен порядку, установленному в разделе 5 Договора;

 -- не позднее, чем в день прекращения Договора перечислить Заказчику полученный авансовый платеж, не закрытый Актом о приёмке выполненных Работ.

9.3. Исполнитель не вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

10. Конфиденциальность.

10.1. Заказчик обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам, не использовать в иных целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения его действия.

10.2. Требования п. 10.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Заказчик обязан согласовать с Исполнителем объем и характер предоставляемой информации. 

10.3. Заказчик вправе с письменного согласия Исполнителя использовать Проектную и/или Рабочую документацию в маркетинговых и рекламных целях со ссылкой на Исполнителя.

10.4. Исполнитель имеет право без согласия с Заказчиком использовать Документацию в маркетинговых и рекламных целях, осуществлять фотосъемку Объекта, построенного (используемого) по созданной им Документации, для использования фотографий в рекламных целях, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения фотографий, визуализаций, Документации и любой иной информации о выполненных Работах в средствах массовой информации, на публичных показах, в сети Интернет, радио, телевидении.

10.5. Стороны согласились предпринимать все меры и использовать все средства для защиты конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия, в том числе допускать к конфиденциальной информации своих работников только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения обязательств по Договору, и информировать их об условиях Договора в отношении обязательств Сторон по защите конфиденциальной информации.

11. Прочие условия.

11.1. Исполнитель подтверждает, что все возможные произведения, входящие в состав Документации, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем. Эти лица не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных имущественных прав автора на использование произведений.

11.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий или исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в состав Документации, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований и возместить Заказчику убытки, вызванные такими требованиями.

11.3. Исполнитель передает Заказчику в полном объеме исключительные имущественные права на архитектурные решения, содержащиеся в Документации в соответствии со ст.1234 Гражданского кодекса РФ, и права на произведение в соответствии со ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. 

11.4. С переходом исключительных имущественных прав автора на Документацию к Заказчику переходят также все исключительные права на использование, включая публичный показ, практическую реализацию, распространение, переработку.

11.5. Заказчик вправе использовать полученную Документации для её практической реализации неоднократно, согласие Исполнителя на это не требуется.  

11.6. С момента подписания Акта о приемке выполненных работ по определённому Этапу Документация в соответствующей части является собственностью Заказчика, и исключительные имущественные права автора считаются переданными от Исполнителя к Заказчику. Стороны договорились о том, что составления отдельного договора об отчуждении исключительных имущественных прав автора не требуется.

11.7. Место и время рабочих встреч Заказчика и Исполнителя оговаривается обоюдно, не менее, чем за 24 часа, и происходят преимущественно в офисе Исполнителя. Рабочие встречи с представителями организаций, задействованных в выполнении Работ по данному Договору, происходят в офисе Исполнителя. Время встречи оговаривается обоюдно не менее чем за 24 часа. 

11.8. Исполнитель разрабатывает Документацию исходя из своего эстетического видения и профессионального опыта. При этом при необходимости Заказчик вправе запросить у Исполнителя предоставления не более 3 (трех) вариантов того или иного деталировочного решения (узла, элемента, крепления, соединения и т.д.). 

11.9. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов одной из Сторон, последняя обязана уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 1 (один) день до даты такого изменения. Платежи и иные действия, совершенные с указанием прежних реквизитов, будут считаться совершенными надлежащим образом до момента поступления уведомления об их изменении.

11.10. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением, прекращением Договора должно совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером по юридическому или почтовому адресу Стороны;

- по истечении 10 (десяти) дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;

-  на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом;

- в момент отправки письма по электронной почте и получения сообщения от адресата о его доставке (адреса электронной почты указаны в Приложении № 6).

Каждая из сторон несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений по своим адресам, а также риск отсутствия по этим адресам своих представителей. 

Сообщения, которые были доставлены по таким адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу.

Стороны установили, что юридически значимые сообщения одна Сторона направляет другой Стороне Договора исключительно по адресам, указанным в Договоре способами, указанными в настоящем пункте Договора. В таком случае направление сообщения по иному адресу или иным способом не может считаться надлежащим, если отправитель не знал и не должен был знать, что адрес, указанный в договоре, является ненадлежащим.

11.11. В целях оперативного взаимодействия Сторон в рабочем порядке контактные лица указаны в Списке контактных лиц (Приложение № 6).

Стороны обязаны направлять сообщения друг другу во все указанные в Приложении № 6 адреса электронной почты. Данные сообщения будут считаться надлежаще отправленными. В случае изменения контактных лиц Стороны в течение 3 (трех) дней обязаны уведомить о назначении новых контактных лиц с одновременным предоставлением сведений о них. В случае, если эти данные не были переданы Стороне, то сообщение считается отправленным надлежащим образом по имеющимся контактам.

11.12. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному соглашению Сторон.

11.13. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.14. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11.15. Все споры, споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, незаключенности или недействительности, подлежат разрешению по усмотрению истца в Арбитражном суде г. Москвы.

11.16. При заключении настоящего Договора, но не позднее 10 (десяти) дней с даты его заключения, Стороны обязуются предоставить друг другу копии следующих документов, заверенных руководителем Стороны и оттиском печати: 

• Учетную карточку предприятия (для иностранных компаний обязательно указание страны головного офиса компании);

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

• Свидетельство о постановке на налоговый учет;

• Баланс за последний отчетный период;

• Свидетельство СРО о допуске к работам по Договору (для Исполнителя);

• Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 10 дней до дня предоставления либо Стороны вправе самостоятельно получить выписку из ЕГРЮЛ с официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет (www.nalog.ru).

• Доверенность на право заключения Договора в случаях подписания Договора лицом, действующим на основании доверенности.

• Уведомление из налогового органа о возможности применения УСН (если контрагент освобожден от уплаты НДС).

К настоящему Договору прилагаются и является его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 Расчёт стоимости и сроки производства работ

2. Приложение № 2 Техническое задание

3. Приложение № 3 Перечень исходных данных

4. Приложение № 4 Форма Акта приёма-передачи проектной документации

5. Приложение № 5 Форма Акта о приёмке выполненных работ.

6. Приложение № 6 Список контактных лиц.

7. Приложение №7 Границы проектируемой площади участка 

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.