Договор подряда по замене компрессорного масла на винтовых компрессорах холодильных машин

1. Предмет Договора

1.1 Подрядчик обязуется своими силами выполнить работы по замене компрессорного масла на винтовых компрессорах  холодильных машин ___________, установленных по адресу: ___________ (далее - Объект), а также поставить оборудование в соответствии со Сметой (Приложение №1) настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену за оборудовании и работы, определенную согласно условиям настоящего Договора. 

2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнять все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложением к нему, и сдавать работу Заказчику в установленный Договором срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечивать производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечивать выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все материалы и оборудование, используемое Подрядчиком для выполнения обязательств по настоящему договору должно быть качественным и соответствовать требованиям заводов изготовителей соответствующего оборудования Заказчика на котором производятся работы Подрядчиком.  Все предоставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.1.4. Подрядчик обязан вывозить в пятидневный срок со дня приемки Заказчиком работ  в соответствии с настоящим Договором принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

2.1.5. Подрядчик обязан незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- обстоятельств, которые могут повлечь причинение вреда оборудованию или имуществу Заказчика, о которых Подрядчику стало известно в ходе исполнения обязательств по настоящему договору. 

2.1.6. При проведении работ, предусмотренных настоящим Договором, соблюдать правила охраны труда, технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности. Подрядчик несет полную ответственность за охрану труда и противопожарную безопасность при производстве работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.7. Соблюдать требования миграционного и иного законодательства Российской Федерации.

2.1.8. В случае наложения на Заказчика штрафов компетентными государственными или муниципальными органами, за противоправные действия (бездействия) Подрядчика компенсировать Заказчику убытки вызванные наложением данных штрафов.  

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечивать доступ Подрядчика на Объект для выполнения работ в соответствии с п. 1. настоящего Договора.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном  настоящим Договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору:

Срок начала выполнения работ – дата получения Подрядчиком суммы аванса в размере, указанном в подп.4.2.1. настоящего Договора.

Срок окончания выполнения работ - в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала выполнения работ. 

Подрядчик обязан завершить все работы и передать Заказчику оборудование (материалы) не позднее срока окончания работ. 

Для целей настоящего Договора необходимо принимать во внимание, что под рабочими днями подразумеваются дни, начиная с понедельника по пятницу включительно, в течение недели, за исключением установленных действующим законодательством РФ праздничных дней.

3.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести отдельные изменения в состав производимых работ и сроки их выполнения, то такие изменения должны совершаться по согласованию обеих Сторон в письменной форме и оформляться дополнением к настоящему Договору.

4. Цена Договора

4.1. Стоимость работ, указанных в п. 1. настоящего Договора, включает стоимость материалов  и  определяется в соответствии со Сметой (Приложение №1 к Договору) и составляет цену Договора в размере ___________, в том числе НДС  ___________ руб. (далее - «Цена Договора»).

Указанная цена включает все требуемые налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством для такого вида работ, и является исчерпывающей по финансовым обязательствам Заказчика по настоящему Договору, в том числе НДС-18%.

4.2. Оплата работ, указанных в п.1. Договора, производится в следующем порядке:

4.2.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и  получения выставленного Подрядчиком счета Заказчик перечисляет последнему оплату  в размере  стоимости материалов ___________, в том числе НДС  18% - ___________ руб. 

4.2.2. оплата  в размере стоимости Работ ___________, в том числе НДС 18% - ___________ руб. Оплата осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки-сдачи выполненных Работ обеими Сторонами на основании счета выставленного Подрядчиком

4.3. Все акты, счета и счета-фактуры предоставляются в рублях РФ.

4.4. В случае выявления необходимости в проведении дополнительных работ, не вошедших в Цену Договора, Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику смету на дополнительные работы и в случае ее утверждения Заказчиком, Стороны подписывают дополнительное соглашение, регулирующее объем стоимость и сроки выполнения Подрядчиком, дополнительных работ, указанных в смете, утвержденной Заказчиком.

Такое дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего Договора в момент его подписания Сторонами.

5. Порядок приемки работ

5.1. Не позднее двух рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), предоставления счета-фактуры.

5.3. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ.

5.4. В случае отказа Заказчика от приемки Работ по настоящему Договору Стороны составляют Протокол с перечнем замечаний Заказчика к Работам, выполненным Подрядчиком в рамках настоящего Договора, и сроков их устранения Подрядчиком. После устранения замечаний Подрядчиком (силами Подрядчика и за его счет) Работы по настоящему Договору сдаются в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

5.5. В случае досрочного расторжения Договора Сторонами составляется Акт о выполненной Подрядчиком Работе и проведении взаиморасчетов. Оплата в данном случае производится пропорционально фактически выполненной Подрядчиком Работе.

6. Ответственность и риски

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6.2. Подрядчик не несет ответственности за косвенные убытки, вызванные причинами, не зависящими от него, такими как: сбой питания, неисправные предохранители, колебания или скачки напряжения, нарушение правил эксплуатации и технического обслуживания оборудования. При этом Подрядчик несет ответственность за убытки, связанные с не ненадлежащим выполнением им обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по настоящему Договору, Заказчик будет вправе выставить Подрядчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ, указанной в пункте 4.1.  настоящего Договора за каждый день просрочки надлежащего исполнения обязательств, но не более 15% от стоимости Договора.

6.4. В случае задержки платежа Заказчиком при условии подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик будет вправе выставить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы задолженности.

6.5. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ, применяются только на основании соответствующих письменных претензий Сторон. В случае непредъявления письменных претензий Сторон размер штрафных санкций признается равным нулю.

6.6. Гарантия на Работы, выполненные по Договору,  – составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания  Сторонами Акта о приемки выполненных работ (по форме КС-2), при условии правильной эксплуатации оборудования и регулярного технического обслуживания в соответствии с требованиями завода-изготовителя, переданными Заказчиком Подрядчику. В течение указанного гарантийного срока Подрядчик своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, устраняет дефекты и недостатки в выполненной Работе. Срок гарантии на оборудование (материалы) составляет __________ месяцев. 

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов  и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в случаях:

- некачественного выполнения работ;

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору более, чем на 10 (Десять) рабочих дней;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору Подрядчик обязан вернуть Заказчику все полученные от Заказчика денежные средства в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения договора Заказчиком. 

8.4. При расторжении Договора  Заказчик должен письменно предупредить Подрядчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его расторжения.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов в течение 14-ти (четырнадцати) рабочих дней с даты направления одной Стороной другой требования о начале переговоров в связи с имеющимися у нее разногласиями или наличия спора Сторон, споры и разногласия разрешаются в порядке, установленным действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Прочие условия

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим  законодательством  Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

10.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6. Любое уведомление, сообщение или другая информация считаются переданными в день их получения адресатом, при этом они будут считаться полученным также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием получателя по указанному адресу, либо адрес оказался неверным либо несуществующим.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон