Договор на разработку проектной документации

ООО «________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО ________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Исаченко Н.П., действующего на основании Доверенности № ________, с другой стороны, 

совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.   Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по разработке проектной документации автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для помещений 3-го этажа нежилого здания, расположенного по адресу: ________, далее по тексту  - «Объект».

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

   1.3. Подрядчик передает Заказчику документацию, указанную в п.1.1. Договора на бумажных сброшюрованных носителях в количестве трех экземпляров и один экземпляр на  электронном носителе, в одном из следующих форматов: AutoCAD, Word, PDF. 

1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющиеся предметом Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов РФ и Правительства Москвы в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также Техническому заданию на проектирование (Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.5. Разработка и оформление Технического задания проводится Подрядчиком и согласовывается Заказчиком.

1.6. Право Подрядчика на осуществление деятельности, указанной в п. 1.1. Договора подтверждается Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________ от _____._____.20_____ г., выданное ____ СРО «_________», регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых организаций  _______ и лицензии, выданной МЧС ________________. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ исчисленный в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в размере  ________.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Подрядчика на основании счета, полученного от Подрядчика следующим образом:

2.2.1. Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 50% стоимости работ, установленной в п. 2.1. настоящего Договора в течение 3 (Трёх) банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами;

2.2.2. Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ, установленной в п. 2.1. настоящего Договора, производится по факту завершения работ в течение

3 (Трёх) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ Сторонами.

2.3. Стоимость работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3. Права и Обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Подрядчика:

3.1.1. Выполнить работы, предусмотренные п.п. 1.1. настоящего Договора, качественно, в объеме и в сроки, установленные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с соблюдением пожарных норм и правил и сдать Заказчику полностью завершенную работу.

3.1.3. Немедленно предупреждать Заказчика, обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в срок.

3.1.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет.

   3.1.5. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., допуском по видам работ, предусмотренных настоящим Договором. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Стоимости работ и/или объемов работ по Договору. 

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и в размерах, установленных настоящим Договором.

3.2.2. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.3. Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику в выполнении работы, если такая необходимость возникнет в процессе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

3.2.4. В течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков  в работе, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом Подрядчика. После устранения Подрядчиком недостатков, Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.  Сроки, порядок сдачи и приемки работ

   4.1. Начало выполнения Работ: «____»________г._

          Окончание  выполнения Работ: «____»________г._

   Дата окончания Работ может быть перенесена на срок равный просрочке Заказчика в части исполнения Заказчиком оплаты аванса, предусмотренного п. 2.2.1. Договора.

4.2. Подрядчик оставляет за собой право выполнить работы досрочно.

4.3. По истечении срока, оговоренного в п. 4.1. настоящего Договора, Подрядчик представляет Заказчику проектную документацию, акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру.

4.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи – приемки выполненных работ и документов, указанных в п.1.3. настоящего Договора  обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами в трехдневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится Исполнителем за свой счет, при этом общий срок на устранение недостатков в выполненной Подрядчиком работе не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от приемки Работ со стороны Заказчика.   

      4.6. Дата подписания Сторонами или Стороной Акта сдачи-приемки выполненных работ является датой выполнения Исполнителем  работ по настоящему Договору.

5.  Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ указанных в п. 4.1. настоящего Договора Заказчик имеет право взыскать неустойку с Подрядчика в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по Договору на основании претензионно-исковой процедуры.

5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Подрядчиком работ, указанных в п.п. 2.2. настоящего Договора, Подрядчик имеет право взыскать неустойку с Заказчика в размере 0,1 % от суммы неоплаченной части работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы на основании претензионно-исковой процедуры.

5.4. За задержку  устранения  дефектов  в работах против сроков, предусмотренных  Актом о недоделках и дефектах Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним  Актом о недоделках и дефектах,  Заказчик имеет право требовать выплаты, а Подрядчик обязан по требованию Заказчика выплатить неустойку в размере 0,5 % от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день  просрочки.

  5.5. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков (в полной сумме) сверх неустойки (п.1 ст. 15, п.1. ст.394 ГК РФ), а также проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ).

 5.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации и данных работ по Договору. При обнаружении недостатков в технической документации или в Работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в установленный Заказчиком срок переделать техническую документацию и произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику убытки в полном объеме.

6.  Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство или иной подтверждающий документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным  основанием для установления факта  наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трёх) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7.  Прочие условия

7.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, действуют нормы законодательства РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств согласно настоящего Договора.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения претензии, при этом общий срок досудебного урегулирования спора не должен превышать  30 (Тридцати) календарных дней с даты получения претензии.

9. Адреса, реквизиты, подписи Сторон